Reconstruction du World Trade Center — Wikipédia

World Trade Center
(après le 11 septembre 2001)
La station PATH, le Three et le Four World Trade Center devant le Mémorial du 11 Septembre, en janvier 2019.
Histoire
Architecte
Construction
Usage
Bureaux, Restaurant, Habitations, Observatoires, Commerces.
Architecture
Hauteur
Flèche : 541,3 mètres (One World Trade Center)
383 mètres (Three World Trade Center)
411 mètres (Two World Trade Center)
Toit : 417 mètres (One World Trade Center)
382 mètres (Two World Trade Center)
352 mètres (Three World Trade Center)
297,2 mètres (Four World Trade Center)
226 mètres (Five World Trade Center)
226 mètres (Seven World Trade Center)
Surface
1 382 230 m2
Étages
Sous-sols
Nombre dʼascenseurs
plus de 136
Localisation
Pays
États-Unis
Ville
Quartier
Coordonnées
Localisation sur la carte de New York
voir sur la carte de New York

Le projet de reconstruction du World Trade Center démarre peu de temps après les attentats du 11 septembre 2001, quand le maire de New York Rudy Giuliani, le gouverneur du New Jersey George E. Pataki, et le président américain George W. Bush promettent de reconstruire le World Trade Center.

Le jour des attentats, Rudy Giuliani déclare : « Nous allons reconstruire. Nous allons en ressortir plus forts qu'auparavant, politiquement plus forts, économiquement plus forts. »[1]. Lors d'une visite sur le site, le , le président Bush s'adresse aux ouvriers chargés du nettoyage du site à l'aide d'un mégaphone. Une personne dans la foule crie alors : « Je ne vous entends pas », Bush répond alors : « Je vous entends. Le reste du monde vous entend. Et les gens qui ont détruit ces bâtiments nous entendront tous bientôt. »[2].

World Trade Center site layout
Site du WTC avant le onze septembre 2001
Le site du World Trade Center avant les attentats du 11 septembre.
Plans de reconstruction du site du WTC
Plans de reconstruction du site du World Trade Center.
Point d'observation du site du World Trade Center en 2005.

Dans un discours, devant le Congrès, le président déclare : « Comme un symbole de la volonté de l'Amérique, mon administration travaillera avec le Congrès, et ces deux leaders, montreront au monde que nous reconstruirons New York. »[3]. La réponse immédiate du propriétaire du site, Larry Silverstein est alors : « Ce serait la plus grande des tragédies que de ne pas reconstruire cette partie de New York. Ce serait donner la victoire aux terroristes. »[4].

Vingt ans après les attentats, la reconstruction du site comprend un mémorial situé sur l'emplacement des tours jumelles détruites, une nouvelle gare surnommée « occulus », la tour la plus haute des États-Unis, le One World Trade Center, trois autres nouveaux gratte-ciels, le Seven World Trade Center, le Four World Trade Center et le Three World Trade Center, ce dernier ayant été inauguré en 2018. Le Two World Trade Center attend encore une entreprise locataire principale pour démarrer les travaux, ainsi que le Performing Arts Center, aujourd'hui en construction au pied du One World Trade Center, et l'église orthodoxe grecque St.Nicholas implantée sur le Liberty Park, qui avait été entièrement détruite le 11 septembre 2001, et qui, œuvre de Santiago Calatrava (comme l'Occulus), est en phase d'achèvement en 2021.

Lower Manhattan Development Corporation[modifier | modifier le code]

Le gouverneur George E. Pataki, crée une commission officielle, la Lower Manhattan Development Corporation (LMDC) en , pour superviser le processus de reconstruction[5]. La LMDC coordonne l'assistance fédérale durant la reconstruction et travail avec l'autorité portuaire, Larry Silverstein et le chef de projet sur les nouveaux plans du site. La société gère également la communication avec la communauté locale, les entreprises, la ville de New York, et les proches de victimes des attentats du [6]. Un comité de 16 membres d'administration, la moitié nommés par le gouverneur et l'autre moitié par le maire de New York, dirige la LMDC[7].

Le LMDC possède un statut juridique discutable en ce qui concerne la reconstruction du site du World Trade Center, car l'autorité portuaire possède la plus grande partie du site et que Larry Silverstein loua des bureaux du World Trade Center en juillet 2001. Mais, en avril 2002 la LMDC affirma son rôle dans l'articulation de la revitalisation de Manhattan[incompréhensible][8].

Les premières propositions de design[modifier | modifier le code]

Dans les mois qui suivent les attentats, des architectes et des experts de la planification urbaine tinrent des réunions et des forums pour échanger des idées sur la reconstruction du site[9]. En , un marchand d'art New-Yorkais, Max Protetch a acquis 50 concepts d'artistes et d'architectes, qu'il a exposé dans sa galerie d'art de Chelsea[10].

En , le LMDC demanda à 24 cabinets d'architecture de Manhattan, de soumettre des idées pour la reconstruction du World Trade Center. Le mois suivant, le LMDC sélectionna Beyer Blinder Belle comme concepteur du nouveau design du site du World Trade Center[11].

Le , Beyer Blinder Belle dévoila six concepts de design pour le site du World Trade Center[12]. Les six modèles ont été notés « médiocres » par 5000 new-yorkais qui furent interrogés, de sorte que le LDMC annonça une étude de design internationale[13].

Concours d'architecture de 2002[modifier | modifier le code]

Dans un communiqué de presse d', la LMDC annonça une étude de design pour le site du World Trade Center[14]. Le mois suivant, la LMDC avec New York New Visions (un regroupement de 21 cabinets d'architectes, d'ingénieurs, de paysagistes et d'organismes de création) a annoncé sept demi-finalistes. Les sept cabinets d'architectes suivants ont ensuite été invités à s'affronter pour devenir l'architecte en chef du nouveau World Trade Center:

  • Foster + Partners (Norman Foster)
  • Studio Daniel Libeskind (Daniel Libeskind)
  • Meier Eisenman Gwathmey Holl (Peter Eisenman, Richard Meier, Charles Gwathmey et Steven Holl), parfois connu sous le nom The Dream Team[15]
  • Skidmore, Owings and Merrill
  • THINK Team (Shigeru Ban, Frédéric Schwartz, Ken Smith, Rafael Vinoly)
  • United Architects

Peterson Littenberg, une petite entreprise d'architecture New-Yorkaise, avait été engagée par la LMDC plus tôt durant l'été en tant que consultant, et a été invité à participer en tant que septième demi-finaliste[16].

Les sept demi-finalistes présentèrent leurs projets au public le , au Winter Garden (en) du World Financial Center. Dans les semaines suivantes le cabinet Skidmore, Owings & Merrill retira son projet de la compétition[17].

Quelques jours avant l'annonce des deux finalistes en , Larry Silverstein écrivit à John Whitehead, le président de la LMDC, pour exprimer sa désapprobation de tous les designs des demi-finalistes. En tant que bénéficiaire de l'assurance des tours jumelles, Silverstein affirma qu'il avait un droit exclusif de décider ce qui serait construit. Il annonça qu'il avait déjà choisi Skidmore, Owings & Merrill comme son architecte pour le site[18].

Le , la LMDC choisit deux finalistes, la THINK Team et Studio Daniel Libeskind, et prévoit de choisir un gagnant d'ici la fin du mois.

Rafael Viñoly de la THINK Team et Studio Daniel Libeskind présentèrent leurs créations à la LMDC, qui choisit finalement la conception THINK Team. Plus tôt, durant la même journée, Roland Betts, un membre de la LMDC, avait organisé une réunion et ses membres avaient accepté de voter pour le projet THINK Team avant d'avoir vu les présentations finales. Le gouverneur Pataki, qui avait originellement dirigé la LMDC, intervint et annula la décision de la LMDC[19]. Le , Studio Daniel Libeskind remporta officiellement la compétition pour être l'architecte du nouveau World Trade Center.

La proposition initiale de Libeskind, intitulée Memory Foundations, a subi des révisions importantes au cours de la collaboration avec Larry Silverstein, et Skidmore, Owings and Merrill, que Silverstein avait embauché. Bien que Libeskind ait conçu le site, les bâtiments individuels ont été conçus par des architectes différents.

Des informations détaillées sur les plans de Memory Foundations peuvent être consulté sur le site Web de la LMDC[20].

Bien que toutes les idées de Liebeskind n'aient pas été intégrées dans le projet final, sa conception selon laquelle les empreintes originales des Twin Towers devaient être transformées en un mémorial et ne pas être utilisé à des fins commerciales reçue le soutien du public. En conséquence, les avocats de Liebeskind engagèrent des négociations qui durèrent plusieurs années avec la firme New-Yorkaise Wachtell Lipton pour obtenir le contrat de la construction du mémorial[21]. La première étape de ce processus, achevée en 2003, fut le « troc » dans lequel Silverstein renonça à ses droits sur les empreintes des tours jumelles afin qu'ils puissent devenir un mémorial, et en échange obtint le droit de construire cinq nouvelles tours de bureaux autour du monument[22]. Le « troc » et les négociations qui s'ensuivirent et qui durèrent de nombreuses années, font partie de ce qui est désigné comme étant la plus complexe transaction immobilière de l'histoire en raison de la complexité des questions en jeu et de la difficulté de parvenir à un consensus.

Construction du One World Trade Center[modifier | modifier le code]

Chronologie[modifier | modifier le code]

La construction du One World Trade Center a été reportée à 2006 en raison de différends entre l'autorité portuaire et le développeur. Tishman Realty & Construction[23] fut sélectionné en tant que constructeur. Le bâtiment a atteint le niveau du sol le et devrait être achevé d'ici le printemps 2013 pour ouvrir à l'automne de la même année.

2004-2007[modifier | modifier le code]

La pierre angulaire du One World Trade Center fut symboliquement placée le [24], mais la construction fut bloquée jusqu'en 2006. Cette pierre fut temporairement retirée du chantier le [25]. Le projet fut retardé à cause de problèmes d'argent, de sécurité et de conception. Mais les dernières questions furent réglées le grâce à un accord entre Larry Silverstein et l'autorité Portuaire de New York et du New Jersey. Pendant l'été 2006 des explosifs furent utilisés pour détruire les dernières fondations de l'ancien centre. Des explosions contrôlées ont continué pendant deux mois sur le site.

Le One World Trade Center en construction le 7 août 2007.

Le , 310 mètres cubes de béton apportés par plus de 40 camions ont été coulés sur les fondations réalisées par la filiale américaine de la société italienne TreviGroup, leader mondial en la matière. Le , une cérémonie eut lieu à Battery Park où tous les spectateurs furent invités à signer sur une poutre d'acier[26] de 9,1 m. Cette poutre, la première à être installée, fut soudée sur la base du bâtiment le [27].

Le , un deuxième ensemble de poutres fut soudé à la partie supérieure de la première série. En , les estimations du coût de la construction de One WTC s'élevaient à 3 milliards de dollars, 12 380 $ le mètre carré. Environ 1 milliard de dollars de l'assurance pour la destruction des tours lors des attentats du fut récupéré par Silverstein et utilisé pour la construction du nouveau One World Trade Center[28]. L'État de New York devrait fournir 250 millions de dollars pour les coûts de construction, et l'autorité portuaire a accepté de financer à hauteur d'un milliard de dollars[29]. En 2007, la Tishman Construction Corporation de New York compléta une rangée de colonnes d'acier dans le périmètre du chantier. Les bases de deux grues furent érigées près de la tour. Fin 2007, les fondations de la tour étaient presque terminées[30].

2008-2009[modifier | modifier le code]

En , deux grues furent déplacées sur le chantier de construction. Le noyau en béton de la tour a commencé à être érigé au début de l'année 2008[30]. Le , 9400 des 45 000 tonnes d'acier nécessaires avaient été commandées[31]. Le , la structure d'acier de la tour avait atteint 21 mètres de haut, 3 mètres sous le niveau de la rue[32],[33]. De fin mars à début avril, une reproduction haute de 12 mètres d'une section de la paroi de la tour qui était censée être haute de vingt-quatre étages fut testée par les laboratoires Construction Consulting en Californie. Le but de l'essai était de s'assurer que l'extérieur de la tour construit en verre serait capable de résister à des tremblements de terre et à des conditions climatiques extrêmes[34]. Des essais ont également eurent lieu sur une autre maquette à échelle réelle à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Les deux maquettes réussirent les tests[35]. À la mi-avril, un lot de béton a dû être remplacé après avoir échoué un test de stress[36].

Le , la tour dépassa le niveau de la rue lorsque de nouvelles sections furent boulonnées à deux des vingt-quatre colonnes en acier jumbo marquant l'empreinte de l'immeuble. Les nouvelles sections de colonnes de la structure montaient jusqu'à 4,6 mètres au-dessus du niveau de la rue[37]. En juin, le squelette d'acier chanfreiné de la base en béton de la tour commença à prendre forme[38]. À la fin du mois, le béton fut coulé pour le sol du niveau souterrain B3 de la tour[39]. Le , la personne chargée du suivi de la reconstruction du World Trade Center pour le bureau du gouverneur de New York, Chris Ward (directeur exécutif de l'autorité portuaire) nota que près de 90 pour cent des contrats de construction avait été vendus aux enchères[40].

Le site du One World Trade Center Site le 12 juillet 2009.

En août, le 1 WTC atteignit 7,6 mètres au-dessus du niveau de la rue[41]. Au cours de sa réunion du , le conseil portuaire approuva des contrats pour les systèmes de gestion de la sécurité du bâtiment[42], et 95 % des contrats nécessaires pour finir la tour avaient été signés[43]. Le contrat de 20 millions de dollars pour la sécurité incluait l'analyse vidéo sophistiqué avec laquelle les ordinateurs pouvaient alerter le personnel de sécurité et les prévenir de situations anormales[44]. Le , Collavino Construction déversa près de 400 autres mètres cubes de béton au centre de la tour, l'élevant juste au-dessus du niveau de la rue[45].

Le , la tour était haute de 32 mètres au-dessus du niveau de la rue[46]. Le , plus de 920 mètres cubes de béton furent coulés pour construire le rez-de-chaussée. Le , les constructeurs de 1 WTC placèrent une pièce d'acier de 64 tonnes, la plus grande colonne encore jamais installée dans le bâtiment. Chaque colonne en acier, fabriquée dans une usine au Luxembourg, faisait environ 18 mètres de long. Les colonnes en bas de la tour, près des fondations mesuraient environ 11 mètres de long[47].

Le , les vingt-quatre colonnes de périmètre du WTC 1 étaient toutes construites, et la construction du deuxième étage (l'étage au-dessus du rez-de-chaussée) était presque terminée. En outre, l'autorité portuaire de New York et du New Jersey indiqua dans son rapport annuel de 2009 que la mise en place des principales pièces d'acier devait commencer en , et que la construction du plancher pourrait suivre.

2010-2011[modifier | modifier le code]

L'installation de l'acier et du béton continua en 2010 grâce à l'utilisation de deux grues supplémentaires. Le cinquième étage fut terminé le . En février, la construction du sixième et dernier étage de la base de la tour se termina et l'Autorité portuaire annonça que le 1 WTC mesurait maintenant 61 mètres[48]. À la fin de , des poutres en acier ont commencé à être placées pour construire le deuxième étage de bureaux. En avril, la structure d'acier du bâtiment avait atteint 26 étages, et le béton avait été placé sur la structure de base à la fin mois[49].

En , l'Autorité portuaire déclara que près d'un étage était construit par semaine, et qu'il était prévu que le One World Trade Center atteindrait 55 étages d'ici fin 2010[50]. Le système de cocon avait également été installé, marquant la première utilisation d'un système de sécurité en cocon sur une superstructure à base acier dans une ville[51].

Le , les ouvriers trouvèrent les restes d'un voilier datant du XVIIIe siècle sur le site du World Trade Center lors de la fouille pour installer le centre de sécurité pour les parkings du One World Trade Center[52]. Ces restes se constituaient d'un morceau de la coque du navire de 9,8 mètres et une ancre de 45 kg. La coque a été tronqué et les poutres sciées[53]. Le navire avait probablement été placé dans une décharge au début du XIXe siècle pour aider à étendre Manhattan. Des morceaux du navire furent enlevés et envoyés à un laboratoire pour essayer de dater le bateau[54]. Une autre partie du voilier fut trouvé sur le site en , donnant aux historiens plus d'informations sur le navire, qui devait encore être sur les mers actif dans les années 1770[55].

En , la structure en acier de la tour atteignit 44 étages[56],[57]. En novembre, les panneaux de façade en acier inoxydable et an verre furent préparés pour une installation ultérieure. Ces panneaux devaient être assemblés entre les étages 20 et 24[58]. Le , les premiers panneaux de façade en verre furent installés au 20e étage. Steven Coleman, porte-parole de l'Autorité portuaire, déclara: « Une fois que les premiers panneaux auront été placés, ils seront en mesure d'installer des panneaux de verre au rythme d'un étage par semaine »[59]. Le , la tour avait atteignit 48 étages[60].

L'Administration portuaire annonça le , que le 1 WTC atteignit le 52e étage, et passa à plus de 180 mètres, cet événement marqua la mi-chemin pour la construction de l'armature en acier du bâtiment[61],[62]. En , la tour a atteignit 56 étages, 203 mètres, tandis que les panneaux de verre atteignirent le 27e étage[63]. Le , l'installation du verre prismatique sur la base de l'édifice fut annulée en raison de des problèmes techniques[64].

Le , le One World Trade Center faisait 70 étages de haut, l'installation de la façade en verre avait atteint le 45e étage, et un plancher en béton avait été installé au 63e[65]. Le 1er août, les ouvriers chargés de la mise en place du béton et les charpentiers de la tour quittèrent le chantier un mois après que leur contrat de travail ait expiré. Les travailleurs retournèrent au travail le [66],[67].

Le , le One World Trade Center faisait 92 étages et 347 m de haut, et la façade en verre avait atteint le 69e[68], et le bâtiment devint le cinquième plus haut des États-Unis, derrière la Willis Tower, le Trump International Hôtel (Chicago), l'Empire State Building, et la Bank of America Tower. Il est aussi actuellement la cinquième structure autoportante la plus haute aux États-Unis.

2012-2013[modifier | modifier le code]

La construction fut ralentie de janvier à en raison d'un hiver exceptionnellement doux qui a provoqué des vents violents et des conditions de givrage sur le dessus de la structure qui la rendait dangereuse pour les ouvriers. Des problèmes financiers avec un fournisseur d'acier causèrent d'autres retards et qui ralentirent la livraison des poutres d'acier du One World Trade Center. Il fallut plus de deux mois pour compléter le 92e étage[69]. Avec la météo s'améliorant en mars et les questions financières étant résolues, la construction continua. Le bâtiment dépassa l'Empire State Building et devint le plus grand bâtiment de la ville le [70]. On ne sait pas si oui ou non l'antenne sera incluse dans la taille officielle du bâtiment, ce qui signifie que la hauteur officielle de l'immeuble pourrait être réduite de la barre symbolique des 1.776 pieds à 1.368 pieds Cela permettrait également de rendre le bâtiment plus petit que celui de 432 Parc Avenue (1379 pieds actuellement en construction à partir de ), faisant du 432 Park Avenue le plus haut bâtiment de New York finalement.

Le , la tour avait atteint le 104e étage et les panneaux de verre atteignirent le 80e étage[71]. La construction ralentit de nouveau à partir de fin juin jusqu'à la mi-juillet en raison des températures élevées qui ont bloqué la construction. Avec des températures plus basse en juillet, 16 équipes de construction ont commencé à installer un parapet d'acier au sommet du 1 WTC. Le , le premier nœud d'acier a été installé[72],[73]. Le , toutes les colonnes d'angle du parapet, également appelées "nœud d'acier", avaient été installées sur le pourtour de la tour. Une poutre spéciale, signée par le président américain Barack Obama, les responsables locaux et les ouvriers de la construction, fut mise en place le . Une cérémonie fut organisée à cette occasion, mais les responsables nièrent qu'elle était considérée comme une cérémonie de bouquet final[74]. Le , le One World Trade Center atteignit le 105e étage et l'installation de la façade de verre le 82e[75]. Le bâtiment atteignit sa hauteur finale le , 2012, lorsque la dernière des poutres fut installée sur le parapet[76].

Actuellement, les ouvriers travaillent sur l'installation d'un cadre en acier temporaire en haut de la tour pour soutenir l'antenne en acier de 124 mètres lors de l'assemblage. L'antenne est en cours de fabrication en 16 sections distinctes dans une usine près de Montréal, et elles seront transportés par bateau à New York à la mi-novembre. Juste après Noël, les équipes vont commencer à transporter les segments d'antenne, un par un sur le site du World Trade Center. En arrivant sur le One World Trade Center, les sections d'antenne seront montées, pièce par pièce, au sommet du 1 WTC. Le processus devrait se terminer au début de 2013, mais la date exacte dépendra des conditions météorologiques au cours des opérations[77].

En , les travaux commenceront sur le revêtement de la base de la tour, de la construction de la place qui entourera le bâtiment et l'intérieur afin que la tour soit prête à être occupée. Ce travail pourrait durer un an ou plus. Le bâtiment devrait être terminé et prêt pour occupation dès fin 2013 ou début 2014[78].

Coûts estimés[modifier | modifier le code]

Une estimation de prévoyait un coût total de 3 milliards de dollars pour le One World Trade Center, soit 12 380 dollars le mètre carré[28]. Cependant, dès le coût estimé de la tour passa à 3,8 milliards de dollars, ce qui en faisait le bâtiment le plus coûteux au monde à l'époque[79]. La construction de la tour fut financé en partie avec environ le milliard de dollars d'argent d'assurance récupéré par Silverstein grâce aux attentats du . L'État de New York versa 250 millions de dollars pour les coûts de construction, et l'Autorité portuaire accepta de financer un autre milliard de dollars par la vente d'actions[80]. L'ouverture de nouveaux péages aux ponts et aux tunnels fut également mise en œuvre par l'Autorité portuaire pour lever des fonds, avec une augmentation de 56 % des péages entre 2011 et 2015, mais le produit de ces hausses de péages n'a finalement pas été utilisé pour payer la construction de la tour[81].

Architecture et design[modifier | modifier le code]

Les plus grandes parties du concept de Daniel Libeskind du concours de 2002 furent plus tard supprimées lors de la conception de la tour. La conception finale du One World Trade Center se composait d'une symétrie simple et un profil plus traditionnel, destiné à rester dans le profil architectural new-yorkais. La flèche centrale de la tour s'inspire des précédentes tels que l'Empire State Building et le Chrysler Building, et aussi pour rappeler visuellement la tour nord du World Trade Center d'origine, plutôt que d'être une flèche décalée par rapport au centre afin de ressembler à la statue de la Liberté.

La base du bâtiment est de 61 mètres de côté, presque identique à l'empreinte des tours jumelles d'origine. La tour s'élève sur un socle en béton sans fenêtres de 56 mètres de haut, destiné à la protéger contre les voitures piégées et autres menaces terroristes au niveau du sol[82]. À l'origine, la base était destinée à être recouverte de verre prismatique décoratif, mais un simple revêtement de verre et d'acier fut finalement adopté lorsque la première option s'avéra impossible à réaliser[64]. La conception du revêtement de la base actuelle est constituée d'ailettes de verre inclinées en saillie à partir de panneaux en acier inoxydable, semblables à ceux du 7 World Trade Center. Des LED placées derrière les panneaux s'allument pour illuminer la base pendant la nuit[83]. Les panneaux de la façade en verre sur les quatre côtés du bâtiment pour les étages supérieurs, conçus par Schlaich Bergermann, sont compatibles avec les autres bâtiments du complexe. Ils mesurent 18 mètres de haut et 9,1 mètre de large sur les côtés Est et Ouest (pour l'accès à la terrasse d'observation) jusqu'à 15 mètres de large sur le côté nord, 21 mètres de large au sud pour l'accès principal des locataires[84]. La façade fut fabriquée et assemblée à Portland, dans l'Oregon, par Benson Industries, utilisant du verre fabriqué dans le Minnesota par Viracon[85].

À partir du 20e étage, les bords carrés de la base cubique de la tour furent chanfreinés, transformant la forme du bâtiment en huit grands triangles isocèles, ou en un antiprisme carré allongé[86]. Près de son milieu, la tour forme un octogone parfait, et culmine alors dans un parapet de verre dont la forme est un carré orienté à 45 degrés à partir de la base. Un mât de 124 mètres sculpté contenant l'antenne de diffusion - conçu en collaboration entre SOM, l'artiste Kenneth Snelson (qui a inventé la structure de tenségrité), les concepteurs lumière et les ingénieurs - est assurée par un système de câbles et par un anneau de support circulaire qui contiendra la radiodiffusion et des équipements supplémentaires d'entretien. La nuit, un faisceau intense de lumière sera projeté au-dessus de la flèche, pour être visible de plus de 300 m au-dessus de la tour[87].

David Childs de Skidmore, Owings and Merrill, l'architecte du One World Trade Center, a déclaré ce qui suit en ce qui concerne la conception de la tour[88] :

« Nous voulions vraiment que notre projet soit choisi afin qu'il devienne bien réel, et qu'il ne restent pas seulement une esquisse. Nous avons exploré de nouveaux types d'infrastructure parce que la solution nécessiterait d'être plus convaincantes, et non seulement belle. Le design ne devait pas nécessiter l'utilisation de trop grandes structures sculpturales, et nous comprenons parfaitement l'importance emblématique de la tour, mais elle doit aussi être un bâtiment très efficace. Le discours sur la Freedom Tower fut trop souvent limitée aux aspects symboliques, formels et esthétiques, mais nous reconnaissons que si ce bâtiment n'est pas fonctionnel, si les gens ne veulent pas travailler et vivre là-bas, alors nous aurons échoué en tant qu'architectes. »

Répartition des étages et de la surface[modifier | modifier le code]

Le One World Trade Center aura 104 étages[89]. Le bâtiment aura 74 étages ouverts au public, dont 69 seront utilisés en tant que bureaux (environ 240 000 mètres carrés)[90],[91],[92]. Les 19 premiers niveaux seront dans la base du bâtiment, dont un hall de 20 m de haut qui sera commun à tous ces étages. Les étages de bureaux commenceront au 20e étage jusqu'au 63e, puis 65e au 90e. Un "sky lobby" occupera le 64e. Du 91e au 99e ainsi que les 103e et 104e niveaux seront réservés à la maintenance[84]. La tour comprendra également une terrasse d'observation sur trois étages à partir du 100e jusqu'au 102e niveaux. Les installations de radiodiffusion et de l'antenne seront aussi situées à ces niveaux. Au sous-sol, un parking pour les locataires et un espace de stockage, un espace de magasins et des accès à la station PATH, aux rames de métro et au World Financial Center sont également prévus. Il y aura environ 5 100 mètres carrés d'espace souterrain destinés au commerce. Un projet de construction d'un restaurant en haut de la tour a été abandonnée car il avait été jugé logistiquement trop difficile. Le matériel pour le lavage des vitres sera situé sur une zone de 5 mètres carrés qui sera appelée l'étage 110, en référence aux 110 étages des tours jumelles[93].

Développement durable[modifier | modifier le code]

Comme les autres bâtiments du nouveau complexe du World Trade Centre, le One World Trade Center inclut un certain nombre de caractéristiques de l'architecture durable. Une grande partie de la structure du bâtiment est faite de matériaux industriels recyclés, et environ 80 % des déchets de la construction sont également recyclés[94]. Bien que la surface du toit de n'importe quelle tour soit relativement limitée, l'eau de pluie sera collectée et recyclée pour les systèmes de refroidissement. Des cellules à combustible à acide phosphorique PureCell vont générer 4,8 mégawatts et la combustion des vapeurs de déchets aidera également à produire de l'électricité[95]. La New York Power Authority a sélectionné UTC Power pour fournir le système de pile à combustible de la tour qui se classera parmi l'une des plus grandes installations de piles à combustible dans le monde[96]. La tour fera également appel aux sites hydroélectrique et éolienne hors du complexe[97]. Les fenêtres sont faites d'un verre extra-clair qui permet de laisser passer un maximum de lumière du jour, tandis que l'éclairage intérieur est équipé de variateurs qui abaissent automatiquement les lumières pendant les journées ensoleillées, ce qui réduit la consommation d'énergie. Comme tous les nouveaux bâtiments sur le site du World Trade Center, le One World Trade Center sera chauffé à la vapeur ou grâce au service public de gaz situé sur le site[98].

One World Trade Center devrait recevoir une "Certification Gold" du Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), ce qui en fait l'un des bâtiments les plus respectueux de l'environnement dans le monde par rapport à sa taille[99].

Sûreté et sécurité[modifier | modifier le code]

En plus de la protection offerte par la base en béton armé, un certain nombre d'autres dispositifs de sécurité ont été inclus dans la conception du bâtiment, afin de mieux le préparer à un accident majeur ou à une attaque terroriste. Ces caractéristiques comprennent des murs en béton armé de 91 cm d'épaisseur pour toutes les cages d'escaliers, cages d'ascenseur, les contremarches et les systèmes d'arrosage. Ce système de sécurité inclut aussi des escaliers extra-larges, des escaliers pressurisés, un ensemble de cages d'escalier à usage réservé pour les pompiers et des filtres biologiques et chimiques dans la ventilation. Le bâtiment n'est plus éloigné de 8 mètres de West Street, comme les tours jumelles l'étaient; la tour est maintenant à 20 mètres de la rue. Le verre des fenêtres sur le côté de l'immeuble face à cette rue est spécialement trempé afin de résister aux explosions[87]. Les 70 ascenseurs et les 9 escaliers mécaniques du 1 World Trade Center seront fournis par ThyssenKrupp[100], et les contrepoids en acier seront fournis par Concord Steel[101].

Changements de conception[modifier | modifier le code]

Hauteur[modifier | modifier le code]

Figures clés[modifier | modifier le code]

Larry Silverstein[modifier | modifier le code]

Larry Silverstein de Silverstein Properties, le propriétaire et le promoteur du complexe, reste propriétaire des bâtiments environnants, tandis que l'Autorité portuaire est pleine propriétaire de la tour elle-même. Silverstein a signé un bail de 99 ans pour le site du World Trade Center en , et demeure activement impliqué dans la plupart des aspects du processus de reconstruction[102].

Daniel Libeskind a gagné en 2002 le concours pour créer les plans du nouveau World Trade Center.

David Childs[modifier | modifier le code]

David Childs, l'un des architectes préférés Silverstein, a rejoint le projet à sa demande et a élaboré un projet pour le 1 World Trade Center en collaboration avec Daniel Libeskind. Le projet de la tour a été révisé par Childs en pour répondre aux préoccupations de sécurité. Il est l'architecte de la tour, et est chargé de superviser son développement du début à la fin de la construction[103].

Daniel Libeskind[modifier | modifier le code]

L'architecte Daniel Libeskind a remporté le concours pour élaborer un plan de reconstruction du World Trade Center en 2002. Il a d'abord choisi une proposition nommée "Fondements de mémoire" pour la conception du 1 World Trade Center, un bâtiment avec jardins aériens et des moulins à vent, ainsi qu'une flèche excentrée. Libeskind a plus tard rejeté une demande visant à placer la tour dans un endroit plus rentable à côté de la station de PATH dans un bloc plus à l'ouest, parce que de profil, le bâtiment se serait aligné et aurait ressemblé à la Statue de la Liberté[104]. La plupart des dessins de Libeskind ont ensuite été rejetés, et d'autres architectes ont été choisis pour construire les autres bâtiments du WTC[105]. Néanmoins, un élément du plan initial de Libeskind a été reflété dans la conception finale, la hauteur symbolique de la tour : 1 776 pieds (541 mètres)[106].

Dan Tishman[modifier | modifier le code]

Dan Tishman, avec son père John Tishman, constructeur du premier World Trade Center, est le gestionnaire de la construction pour Tishman Realty & Construction, le constructeur du 1 WTC[107],[108].

Douglas Durst et Jody[modifier | modifier le code]

Douglas et Judy Durst, les coprésidents de Durst Organisation, une société immobilière, a gagné le droit d'investir au moins 100 millions de dollars dans le projet le . Durst Organisation est une entreprise familiale qui se spécialise dans le développement, la gestion, la location et l'exploitation de l'espace commercial de la construction écologique[109],[110],[111]. Condé Nast, un locataire de longue date de Durst, a également confirmé une tentative de se déplacer au 1 World Trade Center en [110],[111],[112], et finalisé l'accord le [113].

Ouvriers de l'Autorité portuaire[modifier | modifier le code]

Un court documentaire de WoodSearch Films a été mis en ligne sur YouTube le , intitulé How does it feel to work on One World Trade Center? (« Quel effet cela fait de travailler sur le chantier du One World Trade Center ? »). Presque tous les ouvriers de la construction interviewés ont salué l'éthique et de l'unité de l'équipe de construction du nouveau World Trade Center. D'autres ont parlé de l'importance de la construction de la tour pour le peuple des États-Unis à leurs yeux. Un contremaître adjoint, George Collins, a déclaré : « Tous les hommes travaillent ensemble pour mettre en place ce bâtiment. Ils savent tous combien cela est important pour le pays — et de montrer au monde ce que nous, les Américains, pouvons faire. Accomplir ce projet les rend donc unis et fières. » Un autre contremaître adjoint, Scott Williams, a déclaré: « [L'] ambiance dans l'équipe est très bonne[114]. »

Construction du Two World Trade Center[modifier | modifier le code]

200 Greenwich Street est l'adresse du futur gratte-ciel américain dont la construction est en attente sur le site du World Trade Center, à New York.

Aussi connu sous le nom de World Trade Center Tower 2, il devait initialement être haut de 382 mètres (1 254 pieds), 411 mètres (1 350 pieds) si l'on compte l’élément décoratif au sommet, et comprendre 88 étages, pour devenir, après la One World Trade Center, le deuxième gratte-ciel de New York, en dépassant l'Empire State Building. Il fait partie du projet de revitalisation de Lower Manhattan. En 2020, La tour en est cependant toujours à ses fondations et ce depuis plusieurs années, dans l'attente d'occupants qui assureraient le financement de sa construction.

En , les deux entreprises médiatiques de Rupert Murdoch, la 21st Century Fox et News Corp signent une lettre d'intention avec le promoteur Larry Silverstein pour déménager dans la tour en attente de construction, mais ils demandent que le dessin original de Norman Foster, une tour surmontée de quatre « diamants » soit abandonné afin d'avoir l'espace pour installer des plateaux de télévision. Le nouveau dessin est confié à l'architecte danois Bjarke Ingels et ce dernier présente son projet en  : une série de « blocs » décalés, empilés les uns sur les autres. Cependant, en , Murdoch annonce qu'il renonce à ce projet. Silverstein se montre dès lors certain qu'il trouvera d'autres clients pour réserver des espaces dans cette tour et permettre le lancement de sa construction, toujours selon le dessin de Bjarke Ingels. Fin 2017, la Deutsche Bank annonce avoir développé des plans pour la construction de la tour d'ici 2022 quand l'entreprise aura périmé l'utilisation de son siège social, mais elle doit choisir entre le 2 WTC et un bâtiment de l'autre grand projet immobilier en cours à Manhattan, le 50 Hudson Yards. Finalement, en , le Deutsche Bank annonce qu'elle choisit le Centre Time Warner à Columbus Circle pour sa nouvelle implantation.

Futur[modifier | modifier le code]

Construction du Three World Trade Center[modifier | modifier le code]

Contexte[modifier | modifier le code]

Le Three World Trade Center devait à l'origine être un podium de sept étages, avec une tour de bureaux de 73 étage sortant au-dessus de celui-ci. Les attaches en forme de diamant initialement prévues pour les faces avant et arrière de l'immeuble furent retirées du plan de la tour. Toutefois, les attaches diagonales sur les côtés furent conservées. Les quatre flèches du plan de la tour permette à la tour d'atteindre une hauteur de 378 mètres, ce qui en ferait le troisième bâtiment le plus haut à New York[115]. La surface totale du bâtiment est prévue pour comprendre 190 000 m2 de bureaux et de commerces. Le début de la construction du bâtiment eut lieu en , et il devait être terminé en 2014[116],[117]. L'ingénieur en structure pour le bâtiment est WSP[118]. En , six piles à combustible sont livrées sur le chantier, prévues pour fournir environ 30 % de la puissance de la future tour[119].

Proposition de réduction de la taille[modifier | modifier le code]

Le , il fut annoncé que l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey cherchait à réduire le Three World Trade Center à un plus petit bâtiment de quatre étages environ. Le plan d'ensemble, qui appelait également à une réduction similaire de hauteur pour le Two World Trade Center et l'annulation du projet de Five World Trade Centre, réduisant de moitié la quantité d'espace de bureau disponible dans le World Trade Center entièrement reconstruit à 460 000 mètres2 . L'Autorité portuaire cita la récession et les désaccords avec le promoteur Larry Silverstein pour justifier la réduction proposée. Silverstein s'opposa au projet de réduction, en déposant un avis de contestation le . Ce faisant, la société de développement entama une période de deux semaines au cours de laquelle les projets furent renégociés et se concluant en gardant le projet initial. Silverstein Properties, qui a payé à l'Administration portuaire plus de 2,75 milliards de dollars en financement, nota l'incapacité de l'organisme à répondre aux obligations de construction dans sa plainte officielle.

Construction[modifier | modifier le code]

En 2012, le rez-de-chaussée en béton est presque terminé, et la partie inférieure podium a atteint le 5e étage. Le , les couches de support de la superstructure sont finies, et la partie inférieure podium devrait être terminée d'ici l'été 2012. Le , un nouveau rapport sur la construction indique que les travaux sur la superstructure se poursuivent ainsi que les barres d'armature et que le bétonnage. En outre, les services publics pour le site ont été installés. Enfin, la compagnie de construction prévoit que le podium atteigne une hauteur de 7 étages en [120].

Futur[modifier | modifier le code]

Construction du Four World Trade Center[modifier | modifier le code]

Le 1 WTC et le 4 WTC en construction, le 26 mai 2012.

Le Four World Trade Center (également connu sous le nom de 150 Greenwich Street) est un gratte-ciel en construction dans le cadre du complexe situé sur le coin sud-est du site de 16 âcres World Trade Center, où l'origine se tenait le premier 4 World Trade Center de neuf étages. Le Lauréat du prix Pritzker, l'architecte Fumihiko Maki, a obtenu le contrat pour la conception du bâtiment, qui mesurera 288 mètres de hauteur[121]. En ce moment, il est le deuxième plus haut gratte-ciel du nouveau World Trade Center reconstruit derrière le One World Trade Center, bien qu'il devrait être dépassé par le Two World Trade Center et Three World Trade Center[122]. Le bâtiment aura une surface totale de 167 000 m2, principalement des bureaux[123]. La construction a commencé en , et devrait se finir en 2013. L'ingénieur responsable des structures est Leslie E. Robertson Associates, New York City[124].

Conception[modifier | modifier le code]

La partie du rez-de-chaussée du bâtiment est destinée à la vente au détail (cette partie se compose du rez-de-chaussée, trois étages juste au-dessus ainsi que les deux niveaux souterrains), deux formes distinctes d'étages permettront au bâtiment d'accueillir des bureaux. L'espace par étage sera de 3 376 mètres carrés sous la forme d'un parallélogramme (qui est conçu pour s'intégrer dans l'architecture du site) des étages 7 à 46[122]. Les étages 48 à 63 auront chacun une surface de 2 600 mètres carrés sous la forme d'un trapèze, de sorte qu'il s'ouvre vers la pointe de l'île de Manhattan face au One World Trade Center. La tour comportera cinq niveaux destinés à la maintenance[122]. La New York Power Authority sélectionna UTC Power pour fournir les douze cellules de carburant 12 PureCell 400 qui serviront à fournir de l'électricité, de l'eau et chaufferont le bâtiment. Ces systèmes sont l'une des plus grandes installations de piles à combustible dans le monde[125].

Construction[modifier | modifier le code]

Une tour en construction, le 12 mars 2012.

La construction a commencé. Le bâtiment atteint le niveau de la rue en . Le système de sécurité a été installé en . Les premières fenêtres ont été installées en . En , trois des douze piles à combustible PureCell, fournissant près de 30 % de la puissance de la tour, ont été livrées sur le site du World Trade Center[125].

Le , l'un des câbles d'une grue de construction a cassé pendant la construction de la structure d'acier, ce qui fit tomber les poutres des 40 étages de l'immeuble, atterrissant sur un camion sans qu'il n'y ait de blessé. La construction du bâtiment a finalement repris après l'accident[126].

Le Four World Trade Center a atteint sa taille finale le [127]. Le , voici l'état du site 4 World Trade Center[128]::

  • La structure d'acier est arrêtée au 72e étage. Il ne reste qu'à construire la partie supérieure destinée à la maintenance et le toit.
  • L'installation des parois du bâtiment a commencé fin- et en est maintenant au 61e
  • Les travaux dans Liberty Street (à l'intérieur de la zone du chantier) se sont finis en
  • L'ignifugation, maçonnerie, le travail d'ingénierie dans les sous-sols et le travail sur les cages d'ascenseur sont en cours
  • Deux grues sont désormais actives sur le site

Construction du Five World Trade Center[modifier | modifier le code]

Le Five World Trade Center[129] (également connu sur le nom de 130 Liberty Street), est un bâtiment de 42 étages. Il devait être situé sur l'Emplacement 5 du nouveau World Trade Center, mais pas entièrement dans la parcelle de 16 acres (6,5 ha) des quatre autres bâtiments correspondant au site original World Trade Center. À une certaine époque, le bâtiment devait être construit sur le site de l'ancien Deutsche Bank Building. En , J.P.Morgan Chase annonça des plans afin que le bâtiment devienne le nouveau siège mondial de la J.P. Morgan Investment Bank, mais l'acquisition de Bear Streams par J.P. Morgan en mit ces plans en doute, compte tenu que la compagnie devrait déménager son siège au 383 Madison Avenue. Ce bâtiment porte le même nom que le 5 WTC original, qui fut lourdement endommagé lors de l'effondrement de la tour nord. C'était le bâtiment le plus endommagé du complexe et il fut démoli en détruisant sa structure interne, puis des câbles furent utilisés pour enlever le reste comme pour les 4 et 6 World Trade Center.

La tour devait être conçue pour un usage résidentiel ou mixte dans le plan original du complexe. Le bâtiment devait avoir une hauteur maximale de 270 mètres et jusqu'à 140 000 m2 d'espace. Les négociations sur le site du World Trade Center se conclurent en avec un accord entre Larry Silverstein et l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey, le propriétaire privé donnant son droit de construire sur le site du One World Trade Center et du Five World Trade Center l'Autorité portuaire en échange d'une aide financière pour la construction des Two, Three et Four World Trade Center. Le bâtiment de la Deutsche Bank fut détruit en . Le travail le long de Liberty Street sert actuellement à préparer le quadrant nord du site. Le , l'Autorité portuaire annonça que JPMorgan Chase allait fournir 290 millions de dollars pour la location du site jusqu'en 2011 pour la construction d'un immeuble de 42 étages[130].

Histoire[modifier | modifier le code]

À la suite de l'acquisition de Bear Stearns par J.P. Morgan Chase en , la société a annoncé son intention d'utiliser le siège existant Bear Stearns au 383 Madison Avenue en tant que nouveau siège de J.P. Morgan Investment Bank[131]. La société a ensuite renoncé à occuper un gratte-ciel au 130 Liberty Street[132]. Une proposition visant à transformer la tour de bureaux en une tour d'habitation ou mixte fut choisie à la place[132]. Le , la démolition de l'ancien bâtiment de la Deutsche Bank reprit[133].

2009[modifier | modifier le code]

Le , il fut annoncé que l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey cherchait à annuler la construction du Five World Trade Tower Center dans le cadre d'un plan global visant à réduire de moitié la quantité d'espace disponible le nouveau World Trade Center à 465 000 mètres carrés[134]. L'agence, citant la récession et les désaccords avec le promoteur Larry Silverstein, a également proposé la réduction des bâtiments aux 200 Greenwich Street et 175 Greenwich Street à des petits bâtiments d'environ quatre étages[134]. Il a été proposé en de déplacer le site prévu pour le Performing Arts Center à l'emplacement du 130 Liberty Street[132]. Le Performing Arts Center devait être construit près du centre du site du World Trade Center dans le cadre du Mémorial National du . Cependant, la construction du bâtiment ne commencera pas avant 2015[132]. La proposition ne précisait pas si le Performing Arts Center aurait occupé la totalité du site, mettant ainsi fin à des plans pour un Five World Trade tour Center, ou si le centre artistique serait intégré dans un gratte-ciel à usage mixte[132].

2010[modifier | modifier le code]

Le , l'Autorité portuaire annonça qu'elle avait assumé la responsabilité de la construction du Five World Trade Center, en plus du nouveau World Trade Center, du Memorial, du centre de transport et de l'infrastructure du site. Les tours 2, 3 et 4 continueront à être développés par Silverstein Properties[135]. Le , l'Université de New York exprima son intérêt dans le développement de la tour 5 dans le cadre de son programme de NYU 2031[136].

2011[modifier | modifier le code]

Le , les travaux de démolition du bâtiment de la Deutsche Bank furent achevée, et la construction d'un autre projet du nouveau WTC, le Centre de sécurité des véhicules et de Stationnement d'autobus commença[137]. L'Autorité portuaire fut officiellement choisie pour prendre en charge ce projet auquel fut rattaché le Five World Trade Center[138]. Le , l'Autorité portuaire entama la procédure afin d'intégrer le Five World Trade Center dans le nouveau WTC, agissant en tant que développeur[139],[140]. Le , le gouverneur Cuomo annonça un accord pour reconstruire l'église orthodoxe grecque Saint-Nicolas au 130 Liberty Street[141]. L'Église serait situé à côté du futur Liberty Park, qui serait construit au-dessus du Centre de sécurité des véhicules[142]. Le , la phase 2 de la construction de la « baignoire Sud », située sur le site de 130 Liberty Street, se poursuit avec l'excavation et le bétonnage[143].

2012[modifier | modifier le code]

Le bétonnage de la paroi et l'érection des charpentes métalliques de la baignoire Sud continue.

Design[modifier | modifier le code]

La tour a été conçue par Kohn Pedersen Fox[144]. Il a choisi de construire un immeuble de 42 étages avec une partie de sept étages en porte-à-faux commençant au 12e étage. Cette section de l'immeuble aurait abrité les étages importants de J.P. Morgan Chase et s'élevant au-dessus de la nouvelle église orthodoxe grecque Saint-Nicolas[145].

Construction du Six World Trade Center[modifier | modifier le code]

Avant la construction[modifier | modifier le code]

Les débris de la tour Nord recouvrent la zone autour du 6 WTC, creusant un profond cratère dans le sous-sol du bâtiment. La société AMEC se charge de la démolition durant laquelle la structure du bâtiment est affaiblie puis mise à terre à l'aide de câbles.

Construction[modifier | modifier le code]

Au final la construction d'un centre des arts du spectacle multi-espace du nom de "Performing Arts Center" est choisi pour remplacer le cratère. La construction commence en août 2017, suivie en 2020 par la construction de l'armature extérieure. Le bâtiment ouvre ses portes le 13 septembre 2023.

Construction du Seven World Trade Center[modifier | modifier le code]

The new 7 World Trade Center

Le Seven World Trade Center a 52 étages et mesure 226 mètres de haut[146],[147]. Le bâtiment a 42 étages de superficie habitable, à partir du 11e étage, et un total de 160 000 mètres carrés d'espace de bureau[148]. Les dix premiers étages contiennent un générateur électrique, qui alimente une grande partie de Lower Manhattan. La tour de bureaux est plus étroite au niveau du sol que son prédécesseur[149].

Design[modifier | modifier le code]

Le nouveau 7 World Trade Center possède 49 étages avec une hauteur de 226 m (741 pieds). Le gratte-ciel a 42 étages d'espace locatif, démarrant au 11e étage et offrant 158 000 m2 d'espace de bureaux. Les dix premiers étages hébergent une station électrique fournissant de l'énergie pour le Lower Manhattan. La tour a une surface au sol plus restreinte que le gratte-ciel original. Cela permit de rénover la Greenwich Street dans le but de réunir TriBeCa et le district financier.

David Childs travailla avec le designer et spécialiste du verre James Carpenter pour créer un style utilisant un verre très clair et réfléchissant afin d'obtenir réflexion et lumière. De plus, de l'acier inoxydable traité a été utilisé derrière les vitres pour augmenter la réflexion du soleil. L'acier inoxydable utilisé pour la façade contient du molybdène assurant une forte résistance à la corrosion.

Construction[modifier | modifier le code]

La construction du Seven World Trade Center commence en 2002 et se termine en 2006. Le bâtiment ouvre ses portes le 23 mai 2006.

Anecdotes[modifier | modifier le code]

Le One World Trade Center (auparavant appelée Freedom Tower par le gouverneur Pataki) est la pièce maîtresse de la conception de Libeskind. Le bâtiment s'élèvera à 417 m, la hauteur de l'original World Trade Center au nord, et son antenne culminera à la hauteur symbolique de 541 m (1 776 pieds. La hauteur de l'antenne se réfère à 1776, année au cours de laquelle la Déclaration d'indépendance des États-Unis a été signée.

La tour est une collaboration entre le Studio Daniel Libeskind et l'architecte David Childs de Skidmore, Owings and Merrill[150]. Childs fut le chef de projet pour cette tour, et Daniel Libeskind a collaboré à la conception et la conception schématique[151]. Selon un reportage du de la chaîne NY1, l'idée de construire un restaurant sur le toit du One World Trade Center fut abandonné à cause du risque de hausse des coûts[152]. En outre, l'un des principaux locataires potentiels de cette tour serait l'éditeur Condé Nast Publications, bien que cela restera à confirmer une fois que la tour ouvrira officiellement ses portes[153],[154].

L'architecte britannique Norman Foster a conçu la deuxième tour (Two World Trade center), également connu sous le nom de 200 Greenwich Street. L'un des signes distinctifs de cette tour est son toit en forme de losange incliné.

Richard Rogers Partnership a conçu la tour 3 World Trade center ou 175 Greenwich Street, qui se trouve en face des deux bassins du mémorial.

Maki and Associates a conçu la Four World Trade center, également connu sous le nom de 150 Greenwich Street[155],[156].

La tour 5 (5 World Trade Center) a été conçue par Kohn Pedersen Fox et se trouvera où se dressait autrefois le Deutsche Bank Building. Le , l'autorité portuaire a annoncé que JP Morgan Chase louera le bâtiment de 42 étages pour le siège de sa banque[157],[158].

Le nouveau 7 World Trade Center se trouve hors de la propriété de l'autorité portuaire. David Childs de Skidmore, Owings and Merrill a conçu la tour, qui a ouvert en . La société de projet a également annoncé que toutes les tours seront terminées, même avec les effets de la récession des années 2000 et dans le pire des cas avant 2020.

Station de transport[modifier | modifier le code]

Entrée du PATH au World Trade Center.

Santiago Calatrava a conçu la station de transport du World Trade Center (son principal atout étant la station PATH) pour remplacer l'ancienne station du World Trade Center[159]. La plateforme de transport concentrera la station du PATH et la ligne 1 du métro du New York City Transit Authority jusqu'au terminal de ferry, le World Financial Center et One World Trade Center à l'ouest et les lignes 2, 3, 4, 5, A, C, E, J, N, R et Z du métro de New York par le Fulton Center à l'est. L'autorité portuaire devra climatiser la nouvelle station, ainsi que le mémorial du et le musée, via un échangeur de chaleur alimenté par quatre tuyaux transportant de l'eau prélevée dans le proche fleuve Hudson[160]. Le coût de la plateforme de transport est estimé à 3,44 milliards de dollars[161],[162],[163].

Autre bâtiment[modifier | modifier le code]

Saint Nicholas Greek Orthodox Church[modifier | modifier le code]

Les responsables gouvernementaux sont revenus en arrière sur leur accord de selon lequel ils devaient reconstruire l'Église orthodoxe grecque Saint-Nicolas, la seule église détruite dans les attentats du [164],[165].

Un accord a été conclu le entre les responsables de l'église, le gouverneur Andrew Cuomo, et l'autorité portuaire pour reconstruire l'église sur le même site, mais trois fois plus grande qu'à l'origine, selon NY1[166].

Critiques[modifier | modifier le code]

Un épisode de l'émission 60 Minutes de la chaîne CBS en 2010 portait sur le manque de progrès à Ground zero, en particulier sur l'absence de dates d'achèvement de la majorité des bâtiments, dont la tour principale, le 1 World Trade Center qui a évolué à travers trois architectures différentes, ainsi que les retards et les dépenses. L'investisseur Larry Silverstein a déclaré que la date d'achèvement prévue par l'autorité portuaire pour l'ensemble du site est 2037, et que des milliards de dollars avaient déjà été dépensés sur le projet, même si Ground Zero « est encore un trou dans le sol ». Lors d'une interview pour l'épisode, Larry Silverstein a déclaré: « Je suis la personne la plus frustrée au monde… J'ai 78 ans. Je veux voir cette chose finie avant la fin de ma vie »[167]. Cependant, début 2011, les 5 tours de bureaux du World Trade Center étaient en construction et des progrès importants ont été accomplis. Toutes les tours seront ouvertes entre 2012-2016, le mémorial et le musée ayant été terminés pour le dixième anniversaire des attentats, le . Les principales critiques du projet ont été faites en 2008 et 2009, lorsque le peu d'avancée dans la construction avait été remarqué.

Dates de reconstruction[modifier | modifier le code]

En , les progrès sur la construction du nouveau site sont les suivants:

  • 1 World Trade Center - La construction a commencé en , deux ans plus tard, les colonnes d'acier de la tour centrale, les dalles en béton et les armatures ont été mises en place. En 2006, l'autorité portuaire a pris la relève de Silverstein Properties en tant que promoteur du projet. Tishman Construction Corporation est le chef de chantier. L'édifice a été inauguré en 2014.
  • 2 World Trade Center - initialement prévue pour 2008, la construction est toujours au stade des fondations en 2021. Un podium a été construit au niveau du sol en 2012, d'autres constructions commenceront lorsque la demande immobilière augmentera.
  • 3 World Trade Center -initialement prévue pour , la construction a commencé en et l'édifice a été inauguré en . En , l'excavation et la préparation des travaux de fondation a eu lieu.
  • 4 World Trade Center - La construction a commencé en 2008. La tour a été officiellement ouverte le .
  • 5 World Trade Center - La construction a commencé le , 2011 pour les fondations mais est toujours à l'arrêt en 2021. L'autorité portuaire agit en tant que promoteur du bâtiment.
  • 7 World Trade Center - Inaugurée le et a obtenu le statut d'or LEED.
  • Mémorial du 11 septembre et musée - ouvert en . Le mémorial a été inauguré le , coïncidant avec le 10e anniversaire des attaques. Le musée a été ouvert en .
  • La Station PATH World Trade Center a été inaugurée en 2016. Construite sur les plans de Santiago Calatrava, elle représente un oiseau déployant ses ailes pour s'envoler. L'édifice est construit entre le 3 World Trade Center et l'édifice en projet du 2 World Trade Center, sa construction démarre en .
  • Le Liberty Park - Eglise Saint Nicolas - ouvert en 2016. Le Liberty Park est construit au-dessus d'un centre de sécurité des véhicules au sud du Ground Zero. Il accueille l'ancienne Sphere, ancienne sculpture-fontaine qui a survécu à l'effondrement des tours. La reconstruction de l'Eglise Saint Nicolas en 2014 et s'achèvera le .
  • Performing Arts Center - La construction a débuté en et devrait s'achever en 2022.

Annexes[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Galerie[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Tess Taylor, « Rebuilding in New York »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), sur Architecture Week,
  2. Edward Walsh, « Bush Encourages N.Y. Rescuers », The Washington Post,‎ , A10 (lire en ligne [PDF])
  3. « Address to a Joint Session of Congress and the American People », The White House,
  4. Steven Litt, « In place of the Trade Center; Ideas range from building new towers to playground », Plain Dealer (Cleveland),‎
  5. Richard Pérez-Peña, « A NATION CHALLENGED: DOWNTOWN; State Plans Rebuilding Agency, Perhaps Led by Giuliani », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  6. « A Corporation to Rebuild Ground Zero », The New York Times,‎
  7. « Governor and Mayor Name Lower Manhattan Redevelopment Corporation », sur www.RenewNYC.org,
  8. « Lower Manhattan Development Corporation Announces Principles for Development and Blueprint for Renewal for World Trade Center Site », sur www.RenewNYC.org,
  9. Cathleen McGuigan, « Up From The Ashes », Newsweek,‎
  10. Edward Wyatt, « Everyone Weighs In With Rebuilding Ideas », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  11. Herbert Muschamp, « An Appraisal; Marginal Role for Architecture at Ground Zero », The New York Times,‎
  12. « Port Authority and Lower Manhattan Developent (sic) Corporation Unveil Six Concepts Plans for World Trade Center Site, Adjacent Areas and Related Transportation », sur www.RenewNYC.org,
  13. « Lower Manhattan Development Corporation and New York New Visions Announce Panel to Help Select Teams to Participate in Design Study of World Trade Center Site and Surrounding Areas », sur www.RenewNYC.org,
  14. « Lower Manhattan Development Corporation Announces Design Study for World Trade Center Site and Surrounding Areas », sur www.RenewNYC.org,
  15. Julie Iovine, « Turning a Competition Into a Public Campaign; Finalist for Ground Zero Design Pull Out the Stops », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  16. « Lower Manhattan Development Corporation Announces Six Teams of Architects and Planners to Participate in Design Study of World Trade Center Site », sur www.RenewNYC.org,
  17. Tom McGeveran, « Beauty Contest: Two Firms Vie At W.T.C. Site », The New York Observer,‎ (lire en ligne)
  18. Daniel Libeskind, Breaking Ground, New York, Riverhead Books, , 164 p. (ISBN 1-57322-292-5)
  19. Daniel Libeskind, Breaking Ground, New York, Riverhead Books, , 166, 181, 183 (ISBN 1-57322-292-5)
  20. « Lower Manhattan Development Corporation », sur renewnyc.com (consulté le ).
  21. (en) « Silverstein's Army // World Trade Center », sur wtc.com (consulté le ).
  22. « The American Lawyer - September 2007 - 5 », sur digital.com (consulté le ).
  23. (en) « WTC builder on the project's status », The Real Deal, (consulté le )
  24. (en) « Governor Pataki, Governor McGreevey, Mayor Bloomberg Lay Cornerstone for Freedom Tower »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Office of the Governor of New York State,
  25. (en) « Cornerstone of Freedom Tower removed »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), CBS News,
  26. (en) Chan, Sewell, « Messages of Love and Hope on a Freedom Tower Beam », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  27. (en) « First Freedom Tower Beam Rises At Ground Zero » [archive du ], WCBS-TVV,
  28. a et b (en) Nordenson, Guy, « Freedom From Fear », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  29. (en) Bagli, Charles V., « Spitzer, in Reversal, Is Expected to Approve Freedom Tower, Officials Say », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  30. a et b (en) « Statement by Port Authority Regarding Preparation of Towers 3 and 4 Bathtub at WTC Site to Allow Silverstein Properties to Begin Construction in January », Port Authority of New York & New Jersey,
  31. (en) Amy Westfeldt, « Long Journey of Freedom Tower Steel »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Associated Press,
  32. (en) Ritter, Ian, « Silverstein: WTC Still on Track for 2012 Finish », GlobeSt.com,
  33. (en) « Rising from the Pit », WTC.com,
  34. (en) Tom Topousis, « 'FREEDOM' RATTLED », New York Post,‎ (lire en ligne)
  35. (en) David W. Dunlap, « Replicas of New Tower Endure Nature’s Fury and a Test Blast », New York Times,‎ (lire en ligne)
  36. (en) « Weak Concrete Foundation Removed From Freedom Tower », NY1,‎ (lire en ligne, consulté le )
  37. (en) David W. Dunlap, « Not Yet on the Skyline, but Above Street Level », New York Times,‎ (lire en ligne)
  38. (en) David W. Dunlap, « Chamfer, Anyone? Cutting Corners on a Large Scale », New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  39. (en) David W. Dunlap, « The Choreography (Quickly!) of Concrete », New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  40. (en) Chris Ward, World Trade Center Site Update, Port Authority of New York and New Jersey, , PDF (lire en ligne), p. 13
  41. (en) « Construction progress slow at World Trade Center site »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Newsday, Melville (New York), Newsday Inc.,
  42. (en) « Port Authority Board Takes Action on Several items », Port Authority of New York & New Jersey,
  43. (en) Bob Hennelly, « Port Authority Approves Freedom Tower Contracts », WNYC,‎ (lire en ligne, consulté le )
  44. (en) David W. Dunlap, « Unblinking Eyes, for $20 million, at Freedom Tower », New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  45. (en) David W. Dunlap, « Phantom Freedom Tower Visible to All », New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  46. (en) « Image Gallery »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Port Authority of New York and New Jersey, (consulté le )
  47. (en) 6:10 pm ET, « Huge column is largest installed at WTC tower - Life », MSNBC, (consulté le )
  48. « World Trade Center (Freedom Tower) »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le ) Lower Manhattan.info'.' Retrieved 2010-2-4.
  49. 1 World Trade Center reaches 20th-floor levelSITimes'.' Retrieved March 20, 2010.
  50. World Trade Center project has begun to take shape New Jersey On-line'.' Retrieved May 12, 2010.
  51. Port Authority installs cocoon safety system around World Trade Center steel structure NJ.com, May 2010
  52. 18th-Century Ship Found at Trade Center Site. The New York Times. Retrieved July 15, 2010
  53. Ship Buried in 18th Century Unearthed at WTC SiteFox News Retrieved July 15, 2010
  54. Buried ship found at World Trade Center site. Los Angeles Times Retrieved July 15, 2010
  55. "Second piece of 18th-century ship unearthed at World Trade Centre site offers clues it transported British troops to the New World". The Daily Mail, August 7, 2011
  56. (en) « Port Authority Board Approves Agreement that Will Fully Restore WTC Site » [archive du ], Wtc.com, (consulté le )
  57. « World Trade Center tower reaches 44 stories high and curtain wall installation this month »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le ) Rochester Democrat and Chronicle Retrieved October 29, 2010
  58. One World Trade Center Prepared to Shine Digital Network Associates Info Retrieved November 17, 2010
  59. (en) « World Trade Center Tower Begins to Show Its Shimmering Face », Wtc.com, (consulté le )
  60. (en) « World Trade Center Tower Begins to Show Its Shimmering Face »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), The Tribeca Trib (consulté le )
  61. « "1 WTC, aka Freedom Tower, reaches halfway mark" »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le ), The Wall Street Journal/Associated Press, December 16, 2010
  62. "Freedom Tower half complete" New Zealand Herald Retrieved December 17, 2010
  63. "Construction Progress Around the WTC Site". World Trade Center Progress newsletter, February 2011, Panynj.gov, accessed May 12, 2011
  64. a et b "Prismatic glass facade for WTC tower scrapped". Huffington Post, May 12, 2011. Retrieved June 19, 2011.
  65. World Trade Center Growing This Summer. "World Trade Center Growing This Summer" Retrieved June 1, 2011
  66. « "Concrete Workers End Strike at WTC Site" »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?). NY1 News and Time Warner Cable Inc., August 4, 2011
  67. Joseloff, Matt and Stephen Nessen.« "World Trade Center Workers Walk Off Job for Second Day" »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?). WNYC News Blog, New York Public Radio, August 2, 2011
  68. (en) « Lower Manhattan : 1 World Trade Center »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Lowermanhattan.info (consulté le )
  69. (en) « WTC money woes resurface », sur Crain's New York Business, (consulté le ).
  70. (en) « One World Trade », Bloomberg,
  71. (en) « Project Update: One World Trade Center »
  72. http://m.flickr.com/#/photos/28030045@N06/7597586924/sizes/m/ Flickr photo of parapet and node steel.
  73. (en) « NEW YORK / One World Trade Center / 1,776' Pinnacle / 1,373' Roof / 108 FLOORS - Page 1255 - SkyscraperPage Forum », sur skyscraperpage.com (consulté le ).
  74. http://abclocal.go.com/wabc/story?section=news/local/new_york&id=8758931
  75. « http://www.lowermanhattan.info/construction/project_updates/freedom_tower_26204.aspx »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le )
  76. (en) Larry Higgs, « One World Trade Center steel skeleton completed »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Asbury Park Press, (consulté le )
  77. « http://www.lowermanhattan.info/news/1_wtc_spire_preparations_50218.aspx »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le )
  78. Zoran Bozicevic, « The stunning view from One World Trade Center, now officially New York's tallest building », sur nationalpost.com, (consulté le ).
  79. « "New World Trade Center Set to Be World's Most Expensive Building" »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le ). IBTimes, February 1, 2012. Retrieved 2012-02-02.
  80. (en) Bagli, Charles V., « Spitzer, in Reversal, Is Expected to Approve Freedom Tower, Officials Say », The New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  81. "Critics blast Port Authority for changing position on how toll hike money will be spent". NJ.com, November 30, 2011. Retrieved 2012-02-02.
  82. "New York beefs up World Trade Center site security for September 11 10th anniversary". The Telegraph, August 8, 2011
  83. "New glass design for One World Trade Center base wins approval". WTC.com, November 15, 2011. Retrieved 2011-11-18.
  84. a et b « One World Trade Center, New York City - SkyscraperPage.com », sur skyscraperpage.com (consulté le ).
  85. (en) « Curtain Wall Installation Begins at One World Trade Center », Skidmore, Owings & Merrill LLP,
  86. (en) « The Freedom Tower: World Trade Center, New York »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Glass Steel and Stone (consulté le )
  87. a et b (en) « SOM Freedom Tower Fact Sheet » [PDF], Lower Manhattan Development Corporation,
  88. Interview with David Childs (cont'd). Retrieved 2007-10-12.
  89. (en) « One World Trade Center - The Skyscraper Center », Council on Tall Buildings and Urban Habitat (consulté le )
  90. (en) « World Trade Centre Behind Schedule And Over Budget Says New York Governor », Sky News (consulté le )
  91. (en) « Freedom Tower || About the WTC || World Trade Center || », Wtc.com (consulté le )
  92. (en) Alexei Barrionuevo, « In Chicago, Plans for a High-Rise Raise Interest and Post-9/11 Security Concerns », New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  93. « "Outdoor Observation Deck At One World Trade Center A No-Go, Developer Says" »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le ). FreedomTowerNYC, June 21, 2011
  94. (en) « Rising new One World Trade Centre to push the envelope in green building design »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le )
  95. "Fuel cells: a clean energy alternative at new World Trade Center". CleanTechnica.com. December 18, 2011. Retrieved 2012-01-24.
  96. « "WTC taps fuel cell"s »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le ). Wall Street Journal. November 1, 2010. Retrieved 2012-01-24.
  97. « Green Facts About 1 WTC » « Copie archivée » (version du sur Internet Archive). ThomasNet. January 3, 2012. Retrieved 2012-01-21.
  98. (en) David W. Dunlap, « Answers About Ground Zero Rebuilding », New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  99. (en) « One World Trade Center: A New Icon for New York City », The Port Authority of New York & New Jersey (consulté le )
  100. (en) Lynda Tollner, « Ask The Port Authority », The Port Authority of New York & New Jersey (consulté le )
  101. (en) « Concord Steel Awarded With ThyssenKrupp Elevator Contract to Supply 800,000 Pounds of Elevator Counterweights for One World Trade Center in New York City », PRNewswire,
  102. (en) « Verdict in 9/11 insurance battle »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), CNN,
  103. Profile of David Childs. America Rebuilds, 2006. Retrieved 2012-01-15.
  104. Architecture – Daniel Libeskind, Master Planner for the New York World Trade Center. About.com. Retrieved 2012-01-15.
  105. Pour le 2 WTC, Foster and Partners. Pour le 3 WTC, Richard Rogers. Pour le 4 WTC, Fumihiko Maki et associés. Pour le 5 WTC, Kohn Pedersen Fox.
  106. "What Ever Happened to Daniel Libeskind’s Original WTC Freedom Tower Design?" Inhabitat.com. September 7, 2011. Retrieved 2012-04-11.
  107. (en) Vivian Marino, « Daniel R. Tishman », The New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  108. (en) « WTC builder on the project's status », The Real Deal,‎ (lire en ligne, consulté le )
  109. (en) Associated Press, « World Trade Center site owner picks developer to negotiate stake in largest office tower », Star Tribune,‎ (lire en ligne, consulté le )
  110. a et b (en) Charles V. Bagli, « Dursts Make Deal for Stake in 1 World Trade Center », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  111. a et b (en) Charles V. Bagli, « Dursts' Stake in World Trade Tower Helps Project », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  112. (en) « Conde Nast May Move to New World Trade Center Site », WNYC News, WNYC,‎ (lire en ligne [archive du ] [XHTML 1.0], consulté le )
  113. (en) Eliot Brown, « A Day of Deals at One World Trade Center », The Wall Street Journal,‎ (lire en ligne)
  114. (en) « How does it feel to work on One World Trade Center? », WoodSearch Films, (consulté le )
  115. (en) « Designs for three World Trade Center Towers Unveiled », Lower Manhattan Development Corporation, thursday, september 7, 2006 (consulté le )
  116. (en) « Tower 3 Schedule », Silverstein Properties, Inc (consulté le )
  117. (en) Robin Pogrebin, « Richard Rogers to Design Tower at Ground Zero », The New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  118. "Ground Zero Office Designs Hailed as Hopeful Symbols" Engineering News-Record, September 18, 2006, pg. 12
  119. (en) « WTC Taps Fuel Cells »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), sur online.wsj.com,
  120. (en) « Lower Manhattan : 3 World Trade Center (175 Greenwich Street) »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Lowermanhattan.info, (consulté le )
  121. (en) « Designs for the Three World Trade Center Towers Unveiled », Lower Manhattan Development Corporation, (consulté le )
  122. a b et c 150 Greenwich St., Maki and Associates, Architectural Fact Sheet - September 2006. Retrieved 2007-02-09
  123. (en) Robin Pogrebin, « Richard Rogers to Design Tower at Ground Zero », The New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  124. Nadine M. Post, « Ground Zero Office Designs Hailed as Hopeful Symbols », Engineering News-Record,‎ , p. 12
  125. a et b (en) Anton Troianovski, « WTC Taps Fuel Cells », The Wall Street Journal,‎ (lire en ligne)
  126. (en) Rebecca Rosenberg et Philip Messing, « 35-ton WTC plunge », New York Post,‎ (lire en ligne, consulté le )
  127. (en) « citybizlist.com »
  128. « http://lowermanhattan.info/construction/project_updates/world_trade_center_tower_76774.aspx »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le )
  129. (en) « Five World Trade Center », Emporis (consulté le )
  130. (en) Marlene Naanes, « JP Morgan releases WTC tower plans » [archive du ], am New York, (consulté le )
  131. (en) Steve Cuozzo, « Deal's Downtown Domino », New York Post, (consulté le )
  132. a b c d et e (en) Shapiro, Julie, « Arts center might swing over to the south side », Downtown Express, (consulté le )
  133. (en) The Associated Press, « Work to Resume at Burned Bank Tower », The New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  134. a et b (en) Feiden, Doug, « Agency wants to dump 3 skyscrapers from site, shrinking 2 into ‘stumps’ », New York Daily, (consulté le )
  135. (en) « Joint Statement on World Trade Center Development », Port Authority of New York and New Jersey, (consulté le )
  136. (en) « NYU Considers WTC for Expansion Plan », NBC New York, (consulté le )
  137. (en) « Daily Activities »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?), Lower Manhattan, (consulté le )
  138. (en) « World Trade Center South Bathtub / Vehicular Security Center »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le )
  139. (en) Lower Manhattan Construction Command Center, « 130 Liberty Street »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogleQue faire ?) (consulté le )
  140. (en) « Tower 5 », Silverstein Properties,
  141. (en) « Governor Cuomo Signs Agreement to Kick-Start The Rebuilding of the St. Nicholas Greek Orthodox Church in Lower Manhattan », Governor's Press Office, New York, (consulté le )
  142. (en) The Port Authority of New York & New Jersey, « Ask The Port Authority », (consulté le )
  143. (en) Lower Manhattan Construction Command Center, « World Trade Center South Bathtub / Vehicular Security Center » (consulté le )
  144. (en) Steve Cuozzo, « What a Zero! », New York Post,‎ (lire en ligne [archive du ], consulté le )
  145. (en) Matthew Schuerman, « Chase Tower to Shadow Church », The New York Observer,‎ (lire en ligne, consulté le )
  146. (en) « 7 World Trade Center » [archive du ], World Trade Center (consulté le )
  147. (en) Anthony Ramirez, « Construction Worker Dies in Fall at Trade Center Site », The New York Times,‎ (lire en ligne, consulté le )
  148. (en) « Seven World Trade Center (post-9/11) », Emporis.com (consulté le )
  149. (en) Dunlap, David W, « 21st-Century Plans, but Along 18th-Century Paths », The New York Times,‎ (lire en ligne [archive du ], consulté le )
  150. (en) « Freedom Tower: About the Building », sur Silverstein Properties
  151. (en) Kevin Lerner, « Libeskind and Silverstein reach an agreement for WTC site », Architectural Record,‎
  152. « Port Authority Scraps Plans For One World Trade Center Restaurant », sur NY1,
  153. Charles V. Bagli, « Condé Nast Will Be Anchor of 1 World Trade Center », sur The New York Times,
  154. Bobby Cuza, « 9/11 A Decade Later: Conde Nast To Occupy 1 World Trade Center », sur NY1,
  155. (en) « World Trade Center Towers », sur Lower Manhattan Development Corporation
  156. (en) « NY1 Exclusive: Developer Says WTC Project To Be Complete In Five, Six Years », sur NY1
  157. (en) Marlene Naanes, « JP Morgan releases WTC tower plans », AM New York,‎ (lire en ligne)
  158. (en) Alec Appelbaum, « Kohn Responds to WTC5 Criticisms », Architectural Record,‎ (lire en ligne)
  159. (en) David W. Dunlap, « Design of Ground Zero Transit Hub Is Trimmed », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  160. (en) David W. Dunlap, « Using the Hudson to Cool the Trade Center », The New York Times,‎ (lire en ligne)
  161. (en) Michael M. Grynbaum, « Trade Center Transit Hub’s Cost Now Over $3.4 Billion », New York Times,‎ (lire en ligne)
  162. (en) « Port Authority Reports Increase In WTC Transit Hub Costs », sur NY1,
  163. (en) Bobby Cuza, « 9/11 A Decade Later: Port Authority Downplays WTC Transit Hub's Rising Costs » [archive du ], sur NY1,
  164. (en) David Lee Miller, Kathleen Foster et Judson Berger, « Decision Not to Rebuild Church Destroyed on 9/11 Surprises Greek Orthodox Leaders », sur Fox News,
  165. (en) « Church Destroyed On 9/11 Files Suit Against Port Authority » [archive du ], sur NY1,
  166. (en) « Historic Church Destroyed On 9/11 To Rise Again » [archive du ], sur NY1,
  167. (en) « Developer: Ground Zero a National Disgrace - 60 Minutes: Eight Years and Billions of Dollars Later, Part of 9/11 Site is Still Just a Big Hole », sur CBS News, , p. 1